Beschlussvorlage (Schulsanierung Max-Planck-Gymnasium, Projektmanagement-Bericht 07)
28. September 2020
Projekt:
Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen
Bericht Nr.: 7 Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr
Sachstand:
28.08.2020
Bauherr:
Stadt Lahr
Rathausplatz 4
77933 Lahr
Projektkosten:
ca. 7,834 Mio € brutto
(inkl. Baunebenkosten)
Projektlaufzeit:
01/2018 - 12/2022
Projektdaten:
• Baujahr
Schulgebäude,Turnhalle: 1958
Ganztagesber., Mensa: 2010
• Nutzfläche:
8.045 m²
• Technikfläche:
572 m²
• Verkehrsfläche: 3.311 m²
• dreigeschossig
Fördermittel:
• Zuwendung nach dem
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 2:
3,913 Mio. € bewilligt
• Klimaschutz-Plus-Zuwendung:
1,200 Mio € bewilligt
1.1 Projektbeschreibung:
Sanierung Gebäudehülle (Hauptgebäude)
Die gesamte Gebäudehülle weist starke energetische Mängel auf und entspricht weitest gehend dem
Originalzustand (Baujahr 1958).
Das Flachdach der Aula wurde 1993 gedämmt. 2002 wurde darauf eine Photovoltaik-Anlage installiert. Im
Zuge des Umbaus zur Ganztagsschule (2010) wurde der bis dahin offene Innenhof mit einer
Foliendachkonstruktion geschlossen.Durch das Flachdach dringt teilweise bei starkem Regen Wasser ins
Gebäudeinnere ein, weshalb eine Sanierung dringend notwendig ist. Des Weiteren ist eine energetische
Sanierung erforderlich. Die Dachfläche wird gedämmt, erhält eine neue Abdichtung und eine extensive
Dachbegrünung. Der mit einer PV-Anlage ausgerüstete Teil des Daches wurde im Jahr 2003 neu
abgedichtet und gedämmt und bleibt unberührt. Die Dachanschlüsse an aufgehende Bauteile werden
überarbeitet und eine neue Attika wird ausgebildet. Der Blitzschutz wird erneuert.
Das Gebäude wurde in sichtbarer Beton-Skelettbauweise errichtet. Die Felder sind an der Nord- und
Südfassade durch raumhohe Alu-Fensterelemente, an der West- und Ostfassade (Eckzimmer) mit
Klinkersteinen geschlossen. Die Fassaden der Aula sowie der Turnhalle und des Gymnastikraums sind
als Pfosten-Riegel-Konstruktion ausgebildet. Aus bauphysikalischen Gründen werden die Stützen sowie
die fensterlosen Wandflächen gedämmt. Um den Charakter des Gebäudes zu erhalten, ist gestalterisch
angedacht, dass eine Vorsatzschale zum Einsatz kommt. Die Fensterelemente und Pfosten-RiegelKonstruktionen werden durch neue Aluminium-Elemente ersetzt. Jalousien sind vorgesehen.
Zur energetischen Ertüchtigung werden die Kellerdecken von unten gedämmt. Die Ausführung einer
Frostschürze ist vorgesehen. Es ist vorgesehen, dass das Gebäude, nach Durchführung der Maßnahmen,
den Energieeffizienzstandard KfW 55 erreicht.
Sanierung Heizungsanlage
Der Gebäudekomplex wird durch eine Gasheizung aus dem Jahr 1989 beheizt. Diese wird durch eine
1 / 12
Projekt:
Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen
Bericht Nr.: 7 Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr
Sachstand:
28.08.2020
neue Heizungsanlage mit dem durch den GR-Beschluss vom 23.07.2018 vorgegebenem Anteil an
regenerativen Energien ersetzt. Die genaue Ausführung wurde durch einen Fachingenieur geprüft und
geplant. Es ist vorgesehen eine Holzpelletanlage mit einer Leistung von 100 KW und 2 ErdgasBrennwertkesseln mit einer Leistung von je 260 KW zu installieren.
Einbau einer Lüftungsanlage
Das Gebäude verfügt aktuell nur über eine Abluftanlage für die Jungen Duschen im Erdgeschoss sowie
über eine Lüftungsanlage für die Aula. Durch die energetische Ertüchtigung der Gebäudehülle wird der
Einbau einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung erforderlich. Die Turn- und Gymnastikhalle, die
Umkleiden / Duschen der Mädchen sowie die innenliegenden WCs werden über eine zentrale
Lüftungsanlage be- und entlüftet. Alle anderen Räume erhalten, wo erforderlich, eine dezentrale
Lüftungsanlage.
Sanierung Klassenräume
Im Zuge der Klassenraumsanierung werden in den noch nicht sanierten neun Klassenräumen die
bestehenden Bodenbeläge (Teppich bzw. Linoleum) ausgebaut und neue Bodenbeläge (Kautschuk)
eingebaut. Die vorhandenen Einbauschränke werden demontiert und durch neue Einbauschränke ersetzt.
Die Beleuchtung sowie die Elektroinstallationen werden mit dem Einbau der Akustikdecken erneuert. Die
neue Beleuchtung wird in LED ausgeführt. Die vorhandenen Heizkörper werden durch neue
Rippenheizkörper ersetzt. Die Oberflächen der verputzten / tapezierten Innenwände sowie die Türen
werden ausgebessert und erhalten einen Überholungsanstrich. Klinkerwände werden - wo vorhanden und
nötig - gereinigt.
Sanierung Verwaltungsbereich
Im Zuge interner Umstrukturierungen und der Umnutzung von Räumen werden im Verwaltungsbereich
zwei zusätzliche Räume erforderlich. Durch das Einziehen einer Wand im Fachraum Kunst kann ein
zusätzlicher Raum geschaffen werden. Des Weiteren wird einer der beiden Vorbereitungsräume der
Fachrichtung Kunst dem Verwaltungsbereich zugeschlagen. Der noch nicht sanierte Verwaltungsbereich
(Rektorat, stellvertretendes Rektorat, die beiden Sekretariate mit Stundenplanerzimmer, Sanitätsraum und
Kopierraum) wird ebenfalls grundlegend saniert. Die bestehenden Bodenbeläge (Teppich bzw. Linoleum)
werden ausgebaut und neue Bodenbeläge (Teppich) eingebaut. Die vorhandenen Einbauschränke
werden demontiert und durch neue Einbauschränke ersetzt. Die Beleuchtung sowie die
Elektroinstallationen werden erneuert. Die vorhandenen Heizkörper werden durch neue Rippenheizkörper
ersetzt. Die Oberflächen der verputzten / tapezierten Innenwände sowie die Türen werden ausgebessert
und erhalten einen Überholungsanstrich. Klinkerwände werden - wo vorhanden und nötig - gereinigt.
Sanierung Fachräume
Im Zuge der Fachraumsanierung (Kunst) werden in den zwei Fachräumen und dem zugehörigen
Vorbereitungsraum die bestehenden Bodenbeläge (Teppich bzw. Linoleum) ausgebaut und neue
Bodenbeläge (Kautschuk) eingebaut. Die vorhandenen Einbauschränke werden demontiert und durch
neue Einbauschränke ersetzt. Die Beleuchtung sowie die Elektroinstallationen werden mit dem Einbau
neuer Akustikdecken erneuert. Die neue Beleuchtung wird in LED ausgeführt. Die vorhandenen
Heizkörper werden durch neue Rippenheizkörper ersetzt. Die Oberflächen der verputzen / tapezierten
Innenwände sowie die Türen werden ausgebessert und erhalten einen Überholungsanstrich.
Klinkerwände werden - wo vorhanden und nötig - gereinigt.
Sanierung Unterrichtsräume
Im Zuge interner Umstrukturierungen und Umnutzung von Räumen wird durch das Versetzen einer Wand
zwei Räumen eine neue Nutzung zugewiesen. Bisher wird der eine als Gruppenraum, der andere als ein
(zu) großer Lagerraum für den Hausmeister (ehem. Lehrmittelbibliothek) genutzt. Durch den Umbau
2 / 12
Projekt:
Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen
Bericht Nr.: 7 Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr
Sachstand:
28.08.2020
entstehen somit ein neuer Unterrichtsraum sowie ein kleineres Lager für den Haumeister. Im neuen
Unterrichtsraum ist auf den bestehenden Fliesenbelag ein neuer Bodenbelag (Kautschuk) aufzubringen.
Die Beleuchtung sowie die Elektroinstallationen werden mit dem Einbau neuer Akustikdecken saniert. Die
neue Beleuchtung wird in LED ausgeführt. Die vorhandenen Heizkörper werden durch neue
Rippenheizkörper ersetzt. Die Oberflächen der verputzten / tapezierten Innenwände sowie die Türen
werden ausgebessert und erhalten einen Überholungsanstrich. Klinkerwände werden - wo vorhanden und
nötig - gereinigt. Zwei weitere Unterrichtsräume werden im gleichen Umfang saniert. Im Hausmeisterlager
wird die Elektroinstallation erneuert.
Sanierung Sanitäranlagen
Die noch nicht sanierten Sanitäranlagen (Lehrer-WCs 1.OG, Mädchen-WCs 1.OG + 2.OG, Jungen-WC
1.OG), teilweise noch im Originalzustand von 1958, sowie der Dusch- und Umkleidebereich der Mädchen
im 2.OG werden grundsaniert. Dies beinhaltet die Sanierung der gesamten Sanitär- und
Heizungsinstallation einschließlich der Erneuerung der Sanitärgegenstände, die Sanierung der
Beleuchtung (LED) und Elektroinstallation sowie den Einbau einer Lüftungsanlage im Duschraum. Die
Fliesenbeläge werden erneuert. Die Oberflächen der verputzten / tapezierten Innenwände sowie die Türen
werden ausgebessert und erhalten einen Überholungsanstrich. Klinkerwände werden - wo vorhanden und
nötig - gereinigt. Neue Trennwandanlagen in den WCs und Garderobenbänke in der Umkleide werden
eingebaut.
3 / 12
Projekt:
Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen
Bericht Nr.: 7 Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr
Sachstand:
28.08.2020
1.2 Projektstand:
In den Sitzungen am 18.11.2013 und 29.09.2014 hat der Gemeinderat der Sanierung des Max-PlanckGymnasiums und 17 weiteren Schulen in den Jahren 2014 bis 2024 zugestimmt. In der
Gemeinderatssitzung am 19.03.2018 wurde die Verwaltung ermächtigt gem. der aktuell geänderteten
Konzeption Schulsanierungsförderungsanträge für das Max-Planck-Gymnasiums und 7 weitere Schulen
zu stellen. Mit Schreiben vom 11.06.2018 hat das Regierungspräsidium für die Sanierungmaßnahmen am
MPG eine Förderungszuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Kapitel 2 in Höhe
von 3.913.000,00 € bewilligt.
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 17.12.2018 die Vergabe der Planerleistungen an DU+ und WPW
beschlossen. Die Planungsaufträge wurden daraufhin erteilt und die Planung aufgenommen.
Die Startgespräche mit beiden Planungsbüros wurden noch im Dezember 2018 durchgeführt. Seit der KW
02/2019 findet im Zwei-Wochen-Turnus ein Planer-Jour fixe statt.
Mit Schreiben vom 18.06.2019 hat die Landeskreditbank Baden-Württemberg für die nachhaltige,
energieeffiziente Sanierung des Max-Planck-Gymnasiums eine Zuwendung über das Förderprogramm
"Klimaschutz-Plus" in Höhe von 1.200.000 € bewilligt.
Für den Erhalt der ergänzenden Festbetragsfinanzierung ist der KfW Effizienzhausstandard 55 der KfW
(Kreditanstalt für Wiederaufbau) zu erreichen. Die erforderlichen Zusatzmaßnahmen wurden durch die
Ortenauer Energieagentur und das Büro WPW zusammen mit dem Architekturbüro DU plus geprüft. Mit
einem Mehraufwand im Bereich der Gebäudehülle, der Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage
sowie bei den Planerhonoraren ist der KfW 55 Standard zu erreichen. In der Vorentwurfsplanung sind
diese Mehraufwendungen enthalten. Darüberhinaus wurden im Rahmen der Vorentwurfsplanung eine
extensive Dachbegrünun, Holz-Alu-Fensterelemente im Klassentrakt statt Alu-Fenster, eine
zukunftsgerichtete Gebäudeleittechnik, erforderliche zusätzliche Brandschutzmaßnahmen, neue
Heizflächen und die entsprechenden Planerhonorare berücksichtigt.
Durch den späten Bewilligungsbescheid müssen die geplanten Bauphasen sukzessive um knapp ein
Jahr verschoben werden, was Auswirkung auf die Baupreiserhöhung hat.
Zudem hat sich in den letzten Jahren die Baupreiserhöhung mit weit über den in der Kostenermittlung
berücksichtigten 3% pro Jahr entwickelt.
Die Planung befindet sich am Ende der Entwurfsplanung. Durch die Vertiefung der Planungsschärfe
haben sich Detailpunkte ergeben, die in der Vorplanung nicht ersichtlich waren. Im Rahmen der
Entwurfsplanung wurde festgestellt, dass zusätzliche nachfolgend genannte Maßnahmen erforderlich sind:
erweiterte Baustelleneinrichtung (Bauzaun, Fangnetz unter dem Folienkissendach, Baustellen-WC mit
Waschplatz), Entsorgung PAK-belasteter Altabdichtung, zusätzlich erforderliche Dämmung zur Erreichung
der Bonus-Förderung, aufwendige Lüfterintegration in der Wandverkleidung, Stahlbauarbeiten im Bereich
der Turnhalle, ergänzende Holz- und Rohbauarbeiten, aufwändigere Dachentwässerungsführung,
Prüfstatik aufgrund erheblichen Eingriffs in das Tragwerk, zusätzliche Gutachten für den Schallschutz und
den Nachweis der Luftdichtheit.
Es werden folgende Änderungen zur Erzielung von Einsparungen vorgenommen: Alu-Fenster statt der
Holz-Alu-Fenster, Entfall der Stützen-Dämmung im Erdgeschoss, Vereinfachung des Wartungsaufstiegs
auf das Dach, Heizkörper zum Teil beibehalten, Lüftungsanlage der WCs anpassen, ein
Kunststofffoliendach statt Bitumendach.
4 / 12
Projekt:
Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen
Bericht Nr.: 7 Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr
Sachstand:
28.08.2020
Die Entwurfsplanung wurde abgeschlossen. Die Baugenehmigung liegt vor. Die Ausführungsplanung wird
fortgesetzt und die Ausschreibungen werden vorbereitet.
Aufgrund der Überschreitung des EU-Schwellenwertes für Bauleistungen sind die Bauleistungen EU-weit
auszuschreiben. Die Vorankündigungen zu den EU-weiten Ausschreibungen wurden für die relevanten
Gewerke zur Reduzierung der Ausschreibungsdauer veröffentlicht.
Die Gewerke Gerüstbau, Dachabdichtung, Stahlbau, Metallbau Pfosten-Riegel-Fassade, Wärmedämmverbundsystem / Putz, Blitzschutz wurden vergeben. Das Start-Gespräch mit den ersten Gewerken fand
am 20.05.20 vor Ort statt. Das Gewerk Sanitär musste drei Mal ausgeschrieben werden, um Angebote zu
erhalten. Die Beauftragung wird vorbereitet. Die weiteren Gewerke Heizung und Elektro werden zur Zeit
ausgeschrieben, bzw. deren Ausschreibung vorbereitet. Das Gewerk Lüftung wurde zum zweiten Mal
ausgeschrieben, da bei der vorherigen Ausschreibung kein Angebot abgegeben wurde.
Coronabedingt benötigt die Schule die Turnhalle und die Gymnastikhalle für den Unterricht bis Ende der
29. KW. Aus diesem Grund wurde der Gerüstbaubeginn vom 8.6.20, um 5 Wochen, auf den 13.7.20
verschoben. Die daraufhin folgenden Arbeiten beginnen in der 30. KW am 20.07.20.
Die Gewerke Sanitär, Heizungsbau, Lüftungsbau, Elektroarbeiten, Blitzschutz und Gebäudeautomation
wurden beauftragt.
Die Bauarbeiten haben am 13.07.2020 mit den Gerüstbauarbeiten begonnen. Am 16.07.20 wurde der
Kran aufgestellt für die daraufhin begonnenen Dachabdichtungsarbeiten. Die Fassade der Gymnastikhalle wurde weitestgehend eingebaut und die Stahl-Unterkonstruktion für die Lüftungsgeräte auf dem
Gymnastikhallendach montiert.
Durch die Abstemmarbeiten des Aufbetons auf der Decke des Gymnastikraum und der Turnhalle vor dem
Gymnastikraum wurden beide Decken beschädigt und weisen mehrere Durchbrüche auf. Eine Sanierung
ist ohne weiteres nicht möglich. Aus diesem Grund werden die Lasten der Decke reduziert. Einzellasten
im Bereich der Durchbrüche sind zu vermeiden. Infolge der nicht hochgeführten Notabdichtung nach den
Abstemmarbeiten auf der Decke der Turnhalle vor dem Gymnastikraum konnte im Bereich der
ehemaligen Fensterbrüstung zum Gymnastikraum eine erhebliche Wassermenge eindringen. Das Wasser
ist unter den Bodenaufbau des Gymnastikraums gelaufen und in die darunter liegende Turnhalle
eingedrungen. Eventuelle Schäden bzw. sich daraus ergebende Maßnahmen werden derzeit geprüft.
5 / 12
Projekt:
Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen
Bericht Nr.: 7 Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr
6 / 12
Sachstand:
28.08.2020
Projekt:
Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen
Bericht Nr.: 7 Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr
1.3 Projektbeteiligte:
Sachstand:
28.08.2020
Dieses Kapitel bezieht sich ausschließlich auf die Gebäudehülle und das Dach.
Bauherr Stadt Lahr
Gebäudemanagement
Projektleitung/Projektmanagement
Silke Kabisch
Gebäudemanagement
Projektsteuerung
Markus Vöcking
Technisches Gebäudemanagement
Technische Projektleitung
Maria Göppert
Technisches Gebäudemanagement
Betreuung Technische Gebäudeausrüstung
Marcel Schneider
Objektplanung, Sanierung der Gebäudehülle
DU plus Hunzinger, Hähndel, Krug
Architekten, Rastatt
Technische Gebäudeausrüstung HLS, GLT
WPW GmbH, Saarbrücken / NL Freiburg
Energieberatung und -planung
Ortenauer Energieagentur / Ing.-Büro Quarti
Tragwerksplanung
Mohnke Höss Bauingenieure, Freiburg
Technische Gebäudeausrüst. Elektro, Blitzschutz
Vertec GmbH, Ettenheim
Prüfstatik
Dipl.-Ing Rouven Erhardt, Pforzheim
Baugrundgutachter
Ingenieurgruppe Geotechnik, Kirchzarten
SiGeKo
AiB GmbH, Lahr
Schallschutz
Dipl-Ing (FH) Ch. Winter, Rheinstetten
Luftdichtigkeitsprüfung
Bionic3 GmbH, Beilheim
Prüfsachverständiger für RLT-Anlagen
…
Sachverständiger für Blitzschutzanlage
HSI Ingenieurgesellschaft mbH, Kehl
Ausführende Firmen:
Gerüstbau:
Dachabdicht.:
Stahlbau:
Metallbau:
WDVS / Putz:
Sanitär:
Becker GmbH, Denzlingen
FAT-Flachdachbau GmbH, Lahr
Winterhalter & Maurer GmbH, Malterdingen
Hewe GmbH, Lahr
Lembke Fassadenbau GmbH, Karlsruhe
Franz Herbstritt, GmbH
Heizungsbau:
Kammerer GmbH, Haslach
Lüftungsbau:
Volz GmbH, Achern
Gebäudeautom.: Sauter Cumulus GmbH, Freiburg
Elektro:
Elektro Schönberger GmbH & Co KG,
Bötzingen
Blitzschutz:
Walter Blitzschutztechnik GmbH,
Rheinau-Freistett
weitere Beauftragungen folgen
7 / 12
Projekt:
Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen
Bericht Nr.: 7 Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr
2.1 Qualitätssteuerung:
Sachstand:
28.08.2020
Dieses Kapitel bezieht sich ausschließlich auf die Gebäudehülle und das Dach.
Legende:
Erläuterung Risikoeinstufung:
W = Eintrittswahrscheinlichkeit
S = Schadensausmaß
Risikobeschreibung
Allgemein:
Wer trägt Risiko?
Auswirkung
W S
Risiko
Handlungsweise
Schlüsselperson fällt
aus
Planer - Bauherr
Bauverzögerung
1
2
niedrig
Klare Vertreterstruktur
erstellen
Ausführungsmängel
Planer - Bauherr
Bauverzögerung,
2
Qual.verringerung
2
niedrig
Qualität kontinuierlich
kontrollieren
Projektbezogene Risiken:
Sanierung im
Schulbetrieb
Planer - Bauherr
Luftdichtheitsnachweis
Planer - Bauherr
wird nicht erbracht
4
2
mittel
Bauphasen bilden,
Bauablauf prüfen auf
Beeinträchtigungen
Verlust der
Klimaschutz-Plus- 1
zuwendung
4
niedrig
kritische Details werden
vorab geprüft
4
Einhaltung der Bedingungen aus dem
Schweißerlaubnisschein fordern und
niedrig kontrollieren,
protokollierte Unterweisung der AN zur
Brandvermeidung,
Bauordnung involvieren
1
4
Brandgefahr verringern,
Auflagen einhalten,
niedrig
Details siehe oben,
Bauordnung involvieren
4
3
Bauverzögerung,
Störung des
Schulbetriebes
Brandgefahr durch
Brennen, Schweißen
und Funkenflug
Brand oder
Planer/Bauleitung,
Fehlalarm
Bauherr,
während des
Bauausführende
Schulbetriebs
Baustellenstilllegung
durch Bauordnung,
aufgrund der
Nichteinhaltung von
Auflagen
Planer/Bauleitung,
Bauherr,
Bauverzögerung
Bauausführende
Vergaberisiko,
Bauherr
keine Angebotsabgabe
Bauverzögerung,
Kostenerhöhung
8 / 12
1
hoch
Hinweis an Firmen,
dass Ausschreibungen
am Markt sind
Projekt:
Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen
Bericht Nr.: 7 Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr
Sachstand:
28.08.2020
aufgrund Coronavirus,
Änderung stadtinterner
Zustimmungsverfahren, Planer/Bauleitung,
erhöhter Platzbedarf
Bauherr,
Bauverzögerung
durch Schulbetrieb,
Bauausführende
Personalausfall durch
Quarantäne, Krankheit
3
3
mittel
Einhaltung der CoronaVorschriften,
Einbindung des
SiGeKo, frühzeitig
Reagieren auf Zwänge
oder Ausfälle
das Sichtmauerwerk im
Bestand wurde zu
geringen Teilen, an der
Ost- und WestFassade nicht nach
Norm hergestellt, zur
Bauherr
Lastaufnahme des
Wärmedämmverbundsystems ist der teilweise Austausch des
betroffenen Mauerwerks erforderlich
Kostenerhöhung
3
3
mittel
Überprüfung durch
Statiker, frühzeitiges
Reagieren
nach Vorlage des
Baugrundgutachtens
hat sich herausgestellt,
dass für die Erdarbeiten des Pelletspeichers
kostenintensive Maßnahmen wie z.B.
Trägerbohlverbau,
Planer - Bauherr
Spritzbetonausfachung,
Wasserhaltung und
ggf. Micropfähle erforderlich sind, hierdurch
können Mehrkosten
von über 100.000 €
entstehen
Kostenerhöhung,
Bauverzögerung
mittel
Variantenuntersuchung
der Pelletlagerung
innerhalb des
Schulgebäudes
3
3
Aufgrund kontinuierlicher Analyse und Bearbeitung werden die Risiken auf ein Minimum reduziert. Die
Qualität kann aufgrund der sorgfältigen Projektleitung und Projektsteuerung beibehalten werden.
Qualitätsreduzierung
Qualitätsänderungen
9 / 12
Beibehaltung der
Qualitätsvorgaben
Projekt:
Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen
Bericht Nr.: 7 Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr
2.2 Terminsteuerung:
Sachstand:
28.08.2020
Dieses Kapitel bezieht sich ausschließlich auf die Gebäudehülle und das Dach.
Leistungsphasen nach HOAI
"energetische Erneuerung"
(Stand Rahmenterminplan 06.03.2020, DUplus)
LPH 1
Grundlagenermittlung
LPH 2
Vorplanung
LPH 3
Entwurfsplanung
LPH 4
Genehmigungsplanung
LPH 5
Ausführungsplanung
LPH 6
Vorbereitung der Vergabe
LPH 7
Mitwirkung bei der Vergabe
LPH 8
Objektüberwachung BA 1
LPH 8
Objektüberwachung BA 2
LPH 8
Objektüberwachung BA 3
LPH 9
Objektbetreuung und Dokumentation
Zeit (geplant)
3 Wochen
18 Wochen
33 Wochen
4 Wochen
48 Wochen
48 Wochen
28 Wochen
28 Wochen
41 Wochen
45 Wochen
6,1 Jahre
Status
abgeschlossen
abgeschlossen
abgeschlossen
abgeschlossen
In Bearbeitung
In Bearbeitung
In Bearbeitung
In Bearbeitung
Ab 01.03.2021
Ab 24.01.2022
Ab 13.11.2020
Stand der Planungsleistung, "energetische Erneuerung"
9
8
7
6
5
GEPLANT
IST
Heute
4
3
2
1
0
Jan. 19
Jan. 20
Jan. 21
Jan. 22
Jan. 23
Jan. 24
Jan. 25
Jan. 26
Vergabevorschriften, einschließlich der Befassung in den jeweiligen Gremien sind in der LPH 6 und 7
berücksichtigt.
10 / 12
Projekt:
Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen
Bericht Nr.: 7 Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr
Sachstand:
28.08.2020
Dieses Kapitel bezieht sich ausschließlich auf die Gebäudehülle und das Dach.
dauerhafte/kritische
Abweichung
temporäre/unkritische
Abweichung
11 / 12
planmäßig
Projekt:
Max-Planck-Gymnasium, Schulsanierungsmaßnahmen
Bericht Nr.: 7
Erstellt: Abteilung Gebäudemanagement, Stadt Lahr
Sachstand:
28.08.2020
2.3 Kostensteuerung:
Das Gesamtbudget von Seite 1 in Höhe von 7,834 Mio € gliedert sich wie folgt auf:
Gebäudehülle und Dach
6.892.000 €
Sanierung Innenräume
744.000 €
Sanierung WC- und Sanitärräume
197.700 €
Summe
7.833.700 €
Bei der Sanierung der Gebäudehülle und des Daches kommen zusätzlich noch 55.000 € aus der
Gebäudeunterhaltung für die Sanierung der Regenfallrohre hinzu.
Die nachfolgenden Kosten beziehen sich ausschließlich auf die Gebäudehülle und das Dach.
Nr. Gewerke
Kostenschätzung
Budget
Kostenvoranschlag 1)
Kostenberechnung
Kostenanschlag 1)
Prognose 1)
0€
0€
0€
0€
0€
0€
300 Bauwerk - Baukonstruktionen
3.978.224 €
4.010.608 €
4.096.118 €
4.308.741 €
4.477.486 €
4.449.266 €
400 Bauwerk - technische Anlagen
1.559.640 €
2.372.576 €
2.419.154 €
2.364.839 €
2.289.819 €
2.295.261 €
30.480 €
0€
194.717 €
194.717 €
194.717 €
193.490 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€
1.378.336 €
1.468.788 €
1.593.075 €
1.593.075 €
1.646.721 €
1.669.722 €
Summe
6.946.680 €
7.851.972 €
8.303.064 €
8.461.372 €
8.608.743 €
8.607.739 €
gerundet
6.947.000 €
7.852.000 €
8.303.000 €
8.461.000 €
8.609.000 €
8.608.000 €
200 Herrichten und Erschließen
500 Außenanlagen
600 Ausstattung und Kunstwerke
700 Baunebenkosten
zulässige Abweichung nach DIN 276 HOAI
tatsächliche Abweichung
+/- 20%
+/- 10%
5,43%
3,55%
--
Abweichung zum Budget
1)
23,91%
Prognose Mehr/Minderkosten:
Einzelne Gewerke basieren noch auf der vorhergehenden Kostenstufe.
Eigenanteil der Stadt Lahr zu Projektbeginn
Budget
abzgl. Anteil Förderung KInvFG II
Summe
Beauftragte Gewerke:
6.947.000 €
-3.446.000 €
1.661.000 €
Eigenanteil der Stadt Lahr, aktuell
Prognose
abzgl. Anteil Förderung KInvFG II
abzgl. Klimaschutz-Plus-Förderung
3.501.000 €
Summe
Vergabewert
Anteil KG 300 + 400
8.608.000 €
-3.446.000 €
-1.200.000 €
3.962.000 €
Rohbau
(ohne Nachträge)
Haustechnik
Rohbau
29,0%
232.718 €
802.983 €
3,5%
Haustechnik
76,4%
1.753.138 €
2.295.261 €
26,0%
Ausbau
Ausbau
55,6%
2.029.008 €
3.646.283 €
30,1%
nicht vergeben
Summe
4.014.864 €
6.744.527 €
59,5%
Alle Kosten sind incl. 19% Mehrwertsteuer. Sofern die vollständige Vertragserbringung zwischen dem 01.07. und 31.12.2020 erwartet wird, wurde
die reduzierte Mehrwertsteuer von 16 % in der Prognose berücksichtigt.
Kostensteigerung
unkritische
Kostenabweichung
Kosteneinhaltung
3.1 Fazit/Zusammenfassung
Die Bauarbeiten haben am 13.07.2020 begonnen. Der erhöhte städtische Eigenanteil der Prognose konnte von
587.000 € auf 461.000 € reduziert werden.
insgesamt Abweichungen
geringfügige
Abweichungen
12 / 12
planmäßig